.RU

Приложение 1 Форма ценового предложения - Техническое обслуживание и ремонт лифтов Балтийской электростанции


^ Приложение 1 Форма ценового предложения


Ценовое предложение

для участия в тендерной процедуре поставки:

Техническое обслуживание и ремонт лифтов Балтийской электростанции


Оферент ___________________________________________________________________

наименование и регистрационный код оферента




Кому: Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS



Ознакомившись с тендерной документацией, подтверждаем свое согласие с условиями настоящей тендерной процедуры, акцептируем их, и со своей стороны предлагаем поставку в соответствии с условиями и техническим описанием, представленным в тендерной документации:


^ Техническое обслуживание и ремонт лифтов Балтийской электростанции ____________________________________________________________________________ (наименование поставки)

__________________________________________________­­­­­­­­­___________________

(стоимость цифрами и прописью в евро без налога с оборота)

Если наша оферта будет признана оптимальной, обязуемся в течение 14 календарных дней со дня получения уведомления об этом заключить договор в полном соответствии с условиями договора подряда (Приложение 4 к тендерной документации).


Наша оферта остается в силе шестьдесят (60) календарных дней со дня окончания срока представления оферт.


__________________________

(подпись, фамилия, должность)

"____"_____________2012 г.
Приложение 2 ^ Калькуляция расчета стоимости работ и затрат
Наименование работы: Техническое обслуживание и ремонт лифтов Балтийской электростанции.



Наименование

Трудозатраты, EUR

^ Расходные материалы, запчасти для техобслуживания, EUR

Другие затраты (транспорт и т.д.). EUR

ВСЕГО на год, EUR

^ Лифты БЭС ( 7 шт.)















___________________________

(подпись, имя, должность)

"____"________________2012 г.


^


Приложение 3 Схема представления документов оферты

№ п/п

Наименование документа



Ценовое предложение – по форме приложения № 1


^ Калькуляция расчета стоимости работ и затрат – по форме приложения № 2



Копия действующего на момент представления оферты регистрационного документа Оферента, подтверждающего регистрацию Оферента в коммерческом регистре или ином аналогичном регистре, соответствующем законодательству страны его местонахождения и выданный правомочным органом страны местонахождения Оферента



Справка (оригинал) Налогового и Таможенного департамента или аналогичного правомочного органа страны местонахождения Оферента, подтверждающую, что Оферентом уплачены все государственные налоги, или распечатку из Налогового и Таможенного департамента или из Krediidiinfo. Справка/распечатка должна быть выдана не позднее чем за один месяц до дня открытия оферт



Письменное подтверждение Оферента о том, что его имущество не подвергнуто секвестированию, в отношении него не начат ликвидационный процесс и не принято решение об объявлении его банкротом или другое аналогичное производство согласно законам страны его местонахождения, и коммерческая деятельность Оферента не приостановлена



Перечень аналогичных работ, выполненных Оферентом в течение трёх последних хозяйственных лет с указанием суммы, срока выполнения и заказчиков с их контактными данными (телефон, факс)



Справка о технической оснащенности Оферента, подтверждающую наличие инструмента, оборудования, машин и механизмов, необходимых для выполнения этого заказа.



Справка о наличие специалистов, которых Оферент планирует использовать для выполнения данной работы скопиями документов, подтверждающих их квалификацию.



Распечатка из регистра хозяйственной деятельности, подтверждающая право Оферента работать в сфере деятельности Tööstus.Tõsteseadmetööd.



Приложение 4


Форма договора подряда/


^ ДОГОВОР ПОДРЯДА №


Нарва ….…………. 2012 г.


Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS, регистрационный код 10579981, местонахождение: Elektrijaama tee 59, Narva 21004 (далее: заказчик) в лице члена правления Тыну Ааса, действующего на основании устава,

и

........................................................................................, регистрационный код ........................, местонахождение: ..................................................................... (далее: подрядчик) в лице члена правления .........................................................., действующего на основании устава,

далее заказчик и подрядчик по отдельности именуются сторона договора, вместе – стороны договора, заключили настоящий договор (далее: договор) о нижеследующем:

^ 1. Объект договора

    1. Объектом договора является Техническое обслуживание лифтов Балтийской электростанции (далее: работы). Объем, охват и описание работ определяется документами, которые являются неотъемлемыми частями договора.

1.2. К работам относятся все, необходимые для успешного выполнения договора, материалы, действия, работы, рабочая сила, независимо от того, упомянуты они прямо в договоре или нет. Стороны договора договорились, что обязанность выполнения распространяется на все работы и действия, которые по своему характеру входят в число связанных с договором работ. В объект договора входят также действия, необходимые для передачи и приемки законченных работ и связанные с оформлением документов и их передачей заказчику.

1.3. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с условиями и требованиями договора. Работы признаются выполненными в соответствии с требованиями, если они отвечают всем условиям договора, всем правовым актам и соответствующим нормам и стандартам, в т.ч. составленной заказчиком для заключения договора тендерной документации, и указанным в ней документам и нормам.

В части требований, не установленных договором, работа должна отвечать требованиям, обычно предъявляемым к аналогичной деятельности, и/или позволять заказчику достичь ожидаемой цели договора и иметь с учетом обстоятельств разумное и хорошее качество.

1.4. Если работы или их часть, в том числе являющиеся предметом работ документы, в соответствии с действующими правовыми актами являются произведением, подпадающим под защиту авторских прав, то договор одновременно считается также договором авторского права в смысле Закона об авторском праве с нижеперечисленными последствиями: с заключением договора подрядчик передает (уступает) заказчику все имущественные права, являющиеся сутью авторского права; с заключением договора подрядчик передает заказчику право собственности на работы, в том числе на являющиеся предметом работ документы; по договоренности сторон в плату, выплачиваемую подрядчику по договору, считается также включенным и авторское вознаграждение в смысле Закона об авторском праве.

1.5. Подрядчик подтверждает и заявляет, что он ознакомился с местом работы, в т.ч. с подъездными путями, он ознакомился с условиями работы (в т.ч. предстоящей работой, погодными условиями), он провел или заказал необходимые для произведения работ исследования, наружные наблюдения, составил или заказал отчеты, рекомендации, ознакомился с мнением специалистов и привел результаты всех исследований, наружных наблюдений, отчетов, рекомендаций, мнений специалистов в соответствие с требованиями договора. Опираясь на вышесказанное, подрядчик включил в стоимость договора и рабочие графики все работы и затраты, необходимые для успешного выполнения договора.

  1. Документы договора

    1. Права и обязанности сторон определяются договором и его документами, которые являются неотъемлемой частью договора:

      1. Приложение 1. Выданная заказчиком тендерная документация, дополнительные замечания и изменения и протокол переговоров.

      2. Приложение 2. Оферта подрядчика

      3. Приложение 3. Составленная подрядчиком смета выполнения работ.

    2. Если в договоре и текстах его документов имеются противоречия, то определяющее значение имеют содержащиеся в договоре положения, из которых и исходят.

^ 3. Сроки работ

    1. Подрядчик обязуется начать выполнение работ с 01 мая 2012 года. Подрядчик обязуется закончить и передать работы заказчику не позднее 30 апреля 2013 г.

О передаче работ оформляется и подписывается уполномоченными представителями сторон соответствующий акт передачи-приемки.

3.2. При просрочке передачи работы подрядчик должен выплатить заказчику неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процентов) от суммы платы по договору за каждый просроченный день.

3.3. При превышении сроков передачи работ или её промежуточных этапов более чем на четырнадцать (14) дней, а также в случае, если, судя по обстоятельствам, становится очевидным, что подрядчику невозможно выполнить работу надлежащим образом без просрочки больше чем на четырнадцать (14) дней, заказчик имеет право прекратить договор и, дополнительно к указанной в п.3.2. неустойке, потребовать от подрядчика выплаты неустойки в размере 10% (десяти процентов) от суммы платы по договору.

3.4. Подрядчик несет риск любого уничтожения или повреждения работ до передачи всех готовых работ заказчику (подписания заключительного акта), за искл. случаев, если причиной уничтожения или повреждения работ стали виновные действия или бездействие заказчика.

3.5. Заказчик не несет перед подрядчиком ответственности за какой-либо ущерб или дополнительные расходы, возникшие от простоя, за исключением случаев, если простой был вызван противоречащим договору виновным действием заказчика.

3.6. Заказчик вправе в любое время потребовать остановки или перенесения времени выполнения работ, если это вызвано производственной необходимостью или другими существенными для заказчика причинами. Сроки выполнения соответствующих работ передвигаются на время, на которое по желанию заказчика выполнение работ было приостановлено или перенесено.



  1. Оплата и порядок ее выплаты

4.1. Заказчик обязуется выплатить подрядчику за выполненные в соответствии с договором работы всего ……………………… евро и ………… центов (……………………………………………………………… €) (далее - плата), к которой прибавляется налог с оборота в соответствии с правовыми актами. Каждый месяц Заказчик платит Подрядчику 1/12 часть от годовой стоимости технического обслуживания, что составляет ….. евро и …. Цента. Размер платы окончательный и не зависит от удорожания материалов или других вещей, рабочей силы или услуг или увеличения любых расходов во время действия договора.

4.2. Если работы не соответствуют договору, то заказчик может снизить плату на сумму, на которую недостаток снизил для заказчика ценность работ в сравнении с суммой платы. В понимании данного пункта снижением ценности работ, в первую очередь, считаются те предполагаемые расходы, которые придется понести для приведения работ в соответствие с договором, и/или сумма, на которую ценность работ окажется для заказчика ниже в сравнении с ценностью, которую имела бы работа, изначально выполненная в соответствии с договором. Плату можно снизить вне зависимости от того, выплачена она уже или нет. Если плата подрядчику уже выплачена, то подрядчик должен перечислить сумму, на которую плата была снижена, на расчетный счет заказчика в течение семи (7) дней с получения от заказчика соответствующего требования. Заказчик не может снижать сумму платы, если он потребовал от подрядчика привести работы в соответствие с договором, и последний данное требование выполнил.

4.3. Изменение суммы платы на других основаниях, кроме установленных договором, разрешается только по письменному соглашению сторон.

4.4. Заказчик платит подрядчику за выполненную работу, названную в пункте 1.1 данного договора, на основании представленного подрядчиком счета. Заказчик обязан оплатить счет по истечении 30 календарных дней с получения счета.

4.5. Работы, связанные с ремонтом лифтов, производится по просьбе Заказчика и оплачивается отдельно на основании предварительно согласованной Сторонами суммы по их фактическому расходу.

4.6. Если заказчик принял произведенные работы, несмотря на наблюдавшиеся недостатки и назначил подрядчику срок устранения недостатков, то заказчик все же вправе удержать стоимость недоделок до окончания устранения недоделок и оформления и подписания соответствующего акта передачи.

4.7. Подрядчик обязан своевременно сообщать заказчику необходимые для выполнения вытекающих из договора обязательств данные и об их изменениях. Если подрядчик нарушит установленное данным пунктом обязательство сообщения, то заказчик не несет ответственности за обусловленную в результате этого просрочку выплаты платы.

4.8. При задержке выплаты платы заказчик должен выплатить подрядчику пени в размере 0,05% (ноль целых пять сотых процентов) от просроченной суммы в день.

^ 5. Обязанности подрядчика

Подрядчик обязан:

5.1. выполнить работу с предусмотренными договором свойствами, при отсутствии таких требований обеспечить соответствие работ доброй традиции;

5.2. обеспечить, чтобы работы по завершении отвечали всем вытекающим из договора и/или правовых актов требованиям и доброй традиции;

5.3. за один (1) рабочий день до начала работ представить заказчику список материальных ценностей, ввозимых на территорию заказчика;

5.4. согласовывать с заказчиком всех используемых при произведении работ субподрядчиков, у которых должна быть предусмотренная для произведения работ необходимая квалификация, и представлять по пожеланию заказчика ему данные по всем непосредственным производителям работ и квалификации субподрядчиков. Вне зависимости от согласования с заказчиком, подрядчик отвечает за действия и/или бездействие всех субподрядчиков и иных привлеченных подрядчиком лиц;

5.5. использовать при организации и выполнении работ работников с отвечающей требованиям квалификацией;

5.6. позволять заказчику в любое время проверять выполнение работ и по требованию предоставлять заказчику любую необходимую заказчику информацию о связанных с выполнением работ обстоятельствах;

5.7. незамедлительно информировать заказчика обо всех известных подрядчику обстоятельствах, которые могут угрожать выполнению работ в соответствии с договором, в т.ч. их выполнению к установленному сроку или с предусмотренными требованиями к качеству, а также любой аварийной опасности на месте работы или окружающей ее территории. В таких случаях стороны договора в течение пяти (5) календарных дней принимают решение о целесообразности продолжения работ или изменении направления работ. В случае аварии или аварийной опасности принимать все разумно необходимые меры во избежание аварии или ликвидации ее последствий и при первой возможности информировать заказчика о принятых мерах;

5.8. при подготовке, выполнении и передаче работ следовать всем требованиям гигиены и безопасности труда, пожарной безопасности, требованиям охраны окружающей среды, действующему у заказчика порядку допуска к работе подрядных организаций и нести ответственность за невыполнение указанных требований. Подрядчик ознакомлен с видами опасности, сопровождающими выполнение работ на территориях заказчика и близлежащих территориях, мерами предосторожности и предотвращения этих видов опасности, а также с действующими требованиями по технике безопасности; и подрядчик обязуется в соответствии с требованиями проинструктировать своих работников, ознакомить их с требованиями по гигиене и безопасности труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды. За гигиену и безопасность труда на рабочем месте отвечает подрядчик. Назначить своего представителя по вопросам гигиены и безопасности труда, пожарной и электрической безопасности и сообщить заказчику о назначении представителя не позже чем в течение одного (1) дня с заключения договора. Выполнять требования установленного заказчиком порядка обращения с отходами;

5.9. если работы выполняются в районе имеющихся инженерно-технических коммуникаций, то подрядчик составляет проект выполнения работ, который согласовывается с заказчиком, и при необходимости – с третьими лицами и соответствующими ведомствами;

5.10. при выполнении работ следовать на территории заказчика требованиям установленных заказчиком других порядков, которые не названы в п.5.8., но с которыми заказчик подрядчика ознакомил;

5.11. обеспечивать в ходе выполнения работ порядок в помещениях и на территории, а также защиту и безопасность здоровья находящихся там людей и материальных ценностей, и нести ответственность за повреждение, разрушение и пропажу собственности заказчика на рабочем месте и находящейся в непосредственной близости от него. При завершении работ передать место работы в предусмотренном договором состоянии;

5.12. во время выполнения договора избегать причинения ущерба заказчику и/или третьим лицам и выполнять работы так, чтобы риск физического уничтожения имущества заказчика или иного имущества были минимизирован, чтобы работа и повседневная хозяйственная деятельность заказчика во время выполнения работ и/или вследствие выполнения работ не понесли ущерба или испытывали помехи (в последнем случае препятствия заказчику допускаются лишь в объеме, минимально необходимом для выполнения работ в предварительно оговоренный с заказчиком срок);

5.13. представить заказчику для осмотра все работы, которые покрываются следующими работами или конструкциями (скрытые работы), и об обозрении скрытых работ составляется акт скрытых работ. Подрядчик представляет акт скрытых работ (в электронном виде) заказчику для рассмотрения за 2 рабочих дня до осмотра работ. Ко времени осмотра все скрытые работы должны быть закончены и исполнительная документация представлена заказчику. В случае, если подрядчик не исполняет требования процедуры акта скрытых работ, у заказчика есть право сдвинуть время осмотра скрытых работ по меньшей мере на 2 рабочих дня, причем у подрядчика отсутствует право продлить срок договора. Если представитель заказчика не явится к осмотру скрытых работ на место к назначенному подрядчиком сроку, о чем заказчик по меньшей мере заранее за 2 рабочих дня по электронной почте информирован, подрядчик составляет односторонний акт и может продолжать выполнение следующих технологических работ. Последующий контроль обзора скрытых работ состоится по требованию и за счет заказчика. В случае, если в ходе обзора обнаружится дефект или недостаток в скрытой работе затраты несет подрядчик.

Акты скрытых работ подтверждает заказчик при выполнении осмотра или представляет обоснованный отказ в течение 2 рабочих дней после выполнения осмотра.

Осмотр скрытых работ и составление акта должно происходить в рабочие дни в период времени 9.00-16.00 часов, если стороны не договорились иначе;

5.14. передать заказчику работы в соответствии с договором свободными от прав и требований третьих лиц, которые они могут выставить против заказчика, и сделать возможным переход имущества, возникшего в результате выполнения работ, к заказчику. То же действует в отношении определенной части работы в случае прекращения договора одной из сторон договора в соответствии с договором;

5.15. как во время проведения работ, так и по их завершении хранить конфиденциальность обстоятельств, ставших ему известными в силу выполнения работ, о которых подрядчик знал или должен был знать, что сохранение их конфиденциальности в интересах заказчика;

5.16. провести обязательные контрольные замеры и испытания и приложить документы по проведению вышеназванных действий к акту передачи;

5.17. контроль качества ответственных сварных швов, соединений арматуры, подготовки поверхностей под подкраску, опрессовки напорного трубопровода и наклона трубопроводов должен проходить в сотрудничестве с заказчиком;

5.18. отвечать на все сообщения, согласия, согласования и другие волеизъявления (далее: волеизъявления), переданные в ходе выполнения договора и связанные с его выполнением или происходящими из договора спорами, незамедлительно, не позднее чем в течение пяти (5) рабочих дней считая с представления волеизъявления;

5.19. исполнять другие обязательства, происходящие из договора, правовых актов, доброй традиции и соответствующих прав заказчика.

^ 6. Обязанности заказчика

Заказчик обязан:

6.1. обеспечить подрядчику доступ к месту работы;

6.2. предоставить подрядчику необходимые для выполнения работ имеющиеся у заказчика исходные данные и разрешения, если в соответствии с договором это входит в обязанности заказчика;

6.3. принять от подрядчика законченные работы в предусмотренном договором порядке;

6.4. платить подрядчику плату за завершенные и принятые работы;

6.5. выполнять другие происходящие из договора обязанности;

6.6. ознакомить подрядчика с указанными в договоре действующими у заказчика и/или на территории заказчика порядками или другими действующими у заказчика и/или на территории заказчика порядками, соблюдение которых подрядчиком необходимо для выполнения договора или обеспечения безопасности;

6.7. требовать обзора скрытых работ для их контроля, если подрядчик не исполнил требования процедуры п.5.13. или в ином случае, если представитель заказчика не прибыл к осмотру скрытых работ или у заказчика есть основание считать, что скрытые работы не выполнены в соответствии с требованиями.

  1. Порядок передачи завершенных работ и недостатки в работе

    1. Подрядчик составляет по выполненным в течение каждого календарного месяца объемам работы акт передачи работ с приложениями в двух экземплярах и представляет заказчику.

Окончательная передача и приемка работ оформляется заключительным актом. Работы считаются выполненными после составления отвечающего требованиям акта передачи (заключительного акта) и его подписания представителями сторон.

    1. Заказчик обязуется просмотреть акт и прислать подрядчику подписанный акт или обоснованный отказ от приемки работ в течение десяти (10) календарных дней со дня получения акта передачи. Заказчик вправе отказаться от приемки работ, если они выполнены некачественно, не отвечают установленным договором объемам, поставленной заказчиком задаче или подрядчик в ходе работ использовал несогласованные с заказчиком материалы и решения. Если заказчик откажется принимать работы, он имеет право потребовать от подрядчика немедленного устранения недостатков и ошибок.

    2. При разногласиях в оценке качественности работ стороны вправе привлечь к оценке независимых экспертов. Расходы на экспертизу несет подрядчик. Если экспертиза подтвердит необоснованность претензий заказчика, то подрядчик имеет право взыскать с заказчика затраты на экспертизу.

    3. Если в работах будут обнаружены недостатки, ошибки или недочеты или работа каким-нибудь иным способом не отвечает происходящим из договора требованиям, то заказчик вправе потребовать от подрядчика устранения бесплатно указанных недостатков, ошибок или недочетов в течение разумного срока, необходимого для приведения такой работы в соответствие с требованиями договора. Если подрядчик в течение разумного срока вышеназванного требования не выполнит или откажется в течение разумного срока устранить недостатки, ошибки и недочеты, то заказчик вправе выполнить или заказать выполнение необходимых исправлений и дополнений за счет подрядчика и/или уменьшить плату.

7.5. Если подрядчик не выполнит установленное пунктом 7.4 требование заказчика в течение разумного срока или выполнит названное требование ненадлежащим образом, то заказчик имеет право отступить от договора.

7.6. Если заказчик воспользуется установленным пунктом 7.4 правом выполнить или заказать выполнение необходимых исправлений и дополнений за счет подрядчика, то подрядчик обязан оплатить заказчику расходы на выполнение вышеназванных исправлений и дополнений в течение десяти (10) дней с получения письменного обоснованного требования.

7.7. Выдаваемые заказчиком в ходе выполнения работ согласования и/или приемка работ в соответствии с договором не освобождают подрядчика от ответственности и обязанности надлежащего выполнения всех происходящих из договора обязательств и других предусмотренных законом и/или договором последствий за невыполнение или ненадлежащее выполнение этих обязательств, а также вышеуказанные согласования и/или приемка заказчиком работ в соответствии с договором не исключают и не ограничивают возможностей реализации заказчиком прав, происходящих из договора. Подрядчик не отвечает за недостатки, обусловленные инструкциями заказчика подрядчику во время выполнения работ при условии, что подрядчик письменно проинформировал заказчика об обстоятельстве, что данные инструкции угрожают отвечающему требованиям выполнению работ.

8. Гарантия

8.1. На выполненные работы, в т.ч. установленное оборудование и использованные материалы, подрядчик дает гарантию сроком на двенадцать (12) месяцев с момента передачи всех работ (даты подписания заключительного акта).

По неурегулированным в договоре вопросам трактовки и применения гарантии и связанных с этим понятий стороны руководствуются § 650 Обязательственно-правового закона.

8.2. Подрядчик обязан за свой счет устранить все выявившиеся в течение гарантийного срока недостатки, ошибки, недоделки и прочие дефекты в течение возможного короткого срока, не позднее чем в течение одной (1) недели с получения от заказчика соответствующего письменного сообщения. Если время поставки материалов не позволяет уложиться в вышеуказанные сроки, то стороны договора оговаривают новый срок. Нарушение оговоренных сроков дает заказчику право требовать от подрядчика выплаты неустойки в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процентов) от суммы платы за каждый день, причем уплаченная неустойка не освобождает подрядчика от обязанности устранения недостатков. Подрядчик обязан кроме неустойки возместить заказчику причиненный ущерб.

8.3. Предполагается, что все выявившиеся во время гарантийного срока недостатки фигурировали на момент передачи работ, что действует как при установлении гарантии, так и возмещении причиненного ущерба от выявившихся в течение гарантийного срока недостатков.

8.4. Указанная в настоящем пункте гарантия не ограничивает и не исключает любой ответственности подрядчика, вытекающей из положений настоящего договора или закона, и рассматривается как отдельное обязательство вытекающей из договора или закона общей ответственности подрядчика.

^ 9. Возмещение ущерба

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение (нарушение договора) взятых на себя договорных обязательств стороны несут ответственность в порядке и размере, предусмотренном договором и правовыми актами Эстонской Республики.

9.2. Сторона возмещает другой стороне имущественный ущерб, причиненный невыполнением или ненадлежащим выполнением вытекающих из договора обязанностей, за исключением неполученного дохода. Сторона также несет ответственность за любой прямой имущественный ущерб, причиненный договорным партнерам, клиентам и/или прочим связанным с другой стороной третьим лицам.

9.3. Ответственность не ограничивается в случае, если ущерб причиняется умышленно или из-за грубой халатности, или если ограничение ответственности не разрешается на ином законном основании, или если в договоре предусмотрена ответственность за весь причиненный ущерб.

prochie-meropriyatiya-programma-osnovnih-gorodskih-meropriyatij-vstrechi-novogo-2011-goda-i-prazdnovaniya-rozhdestva-hristova-.html
prochie-obrazovatelnie-programmi-plan-uchebnogo-processa-v-institute-povisheniya-kvalifikacii-i-perepodgotovki-pgups.html
prochie-polozheniya-1951-23-05-2012.html
prochie-postupleniya-ezhekvartalnijotche-t-emitenta-emissionnih-cennih-bumag-za-4-kvartal-2007g.html
prochie-raboti-monografiya-pechatnaya.html
prochie-razlichiya-mezhdu-senatom-i-palatoj-predstavitelej-kniga-pervaya-26.html
  • pisat.largereferat.info/sushestvuyut-razlichnie-klassifikacii-yazikov-programmirovaniya.html
  • control.largereferat.info/detskij-sad-kombinirovannogo-vida-22-teremok-dlya-detej-s-narusheniem-oporno-dvigatelnogo-apparata.html
  • shkola.largereferat.info/metodicheskie-rekomendacii-po-kursu-tehnika-i-tehnologiya-gostinichnogo-hozyajstva-dlya-specialnosti-080502-65-ekonomika-i-upravlenie-na-predpriyatii-turizm-i-gostinichnoe-hozyajstvo-stranica-5.html
  • prepodavatel.largereferat.info/uchebnij-plan-dlya-studentov-2-kursa-zaochnogo-otdeleniya-filiala-mgyua-imeni-o-e-kutafina-v-g-vologde-3-semestr.html
  • grade.largereferat.info/monografiya-podgotovlena-stranica-10.html
  • tetrad.largereferat.info/v-habarovskom-krae-tushat-goryashuyu-travu-ogon-uzhe-podoshel-k-naselennomu-punktu-informacionnoe-agentstvo-itar-tass-05052011.html
  • institut.largereferat.info/subekti-i-instrumentarij-upravleniya-proektami-sovnet.html
  • bukva.largereferat.info/tajnie-obshestva-hh-veka-kniga-chast-35.html
  • upbringing.largereferat.info/metodicheskie-rekomendacii-po-realizacii-voprosov-mestnogo-samoupravleniya-vsfere-kulturi-gorodskih-i-selskih-poselenij-municipalnih-rajonov-soglasovano-stranica-3.html
  • shkola.largereferat.info/shshinegerel-chingishan-i-sovremennaya-mongoliya-problema-geopoliticheskogo-nasledstva.html
  • largereferat.info/veksel-specifika-raboti-s-vekselyami-v-rossii-chast-5.html
  • lecture.largereferat.info/arhitektura-poryaz-a-vozrozhdenie.html
  • uchebnik.largereferat.info/vagner-v-a-evolyucionnie-idei-v-psihologicheskoj-teorii-i-psihologo-pedagogicheskih-trudah-v-a-vagner.html
  • learn.largereferat.info/fridrih-vilgelm-jozef-shelling-stranica-15.html
  • otsenki.largereferat.info/smert-i-pohoroni-vospominaniya-o-yu-tinyanove.html
  • pisat.largereferat.info/tema-6-parallelnost-i-perpendikulyarnost-pryamih-i-ploskostej-kompleksnij-chertezh-na-primere-izobrazheniya-tochki.html
  • testyi.largereferat.info/4-oktyabrya-subbota-1800-otkritie-koncertnogo-sezona-2008-2009.html
  • znaniya.largereferat.info/protokol-23-zasedaniya-soveta-np-sro-obedinenie-energoauditorov-priokskogo-regiona-rf-gorod-tula-17-fevralya-2012g-vid-zasedaniya.html
  • report.largereferat.info/i-hildeshajmskij-s-98-iisus-hristos-v-zhizni.html
  • thescience.largereferat.info/itogi-internet-ekzamena-fepo-7.html
  • write.largereferat.info/glava-4-literatura-evangelie-ot-matfeya.html
  • tasks.largereferat.info/34-tematika-kursovih-rabot-4-semestr-metodicheskie-ukazaniya-dlya-studentov-2-kursa-zaochnogo-otdeleniya-s-sokrashennimi.html
  • report.largereferat.info/kak-evrei-izobreli-gollivud-stranica-9.html
  • diploma.largereferat.info/vvedenie-v-kurs-ergonomiki-chast-3.html
  • ekzamen.largereferat.info/sergej-esenin-28-stihotvorenij-stranica-91.html
  • knowledge.largereferat.info/mikadze-yu-v-korsakova-n-k-nejropsihologicheskaya-diagnostika-i-korrekciya-mladshih-shkolnikov-v-svyazi-s-neuspevaemostyu-v-shkole-m-1994.html
  • uchit.largereferat.info/tablica-35-struktura-vliyaniya-na-reshenie-o-poluchenii-obrazovaniya-regulirovanie-deyatelnosti-personala-upravleniya.html
  • doklad.largereferat.info/urok-vneklassnogo-chteniya-v-11-m-klasse-po-rasskazu-t-tolstoj-sonya.html
  • studies.largereferat.info/lekciya-3-struktura-programmi-na-assemblere-2-pari-konspekt-lekcij-sistemnoe-programmirovanie-semestr-2-vozle.html
  • universitet.largereferat.info/svedeniya-o-postupivshih-v-omskuyu-gorodskuyu-izbiratelnuyu-komissiyu-uvedomleniyah-organizacij-teleradioveshaniya-redakcij-periodicheskih-pechatnih-izdanij-o-gotovnosti.html
  • paragraf.largereferat.info/zinkevich-evstigneeva-t-d-put-k-volshebstvu-teoriya-i-praktika-skazkoterapii-stranica-15.html
  • college.largereferat.info/10-yuridicheskie-adresa-i-rekviziti-storon-informacionnaya-karta-aukciona.html
  • student.largereferat.info/2-sabatas-i-turali-zhalpi-tsnk.html
  • doklad.largereferat.info/udmurtskoj-respubliki-o-mirovih-sudyah-udmurtskoj-respubliki.html
  • esse.largereferat.info/razdel-4-usloviya-obucheniya-altajskogo-kraya.html
  • © LargeReferat.info
    Мобильный рефератник - для мобильных людей.